Договор на изготовление кондитерских изделий

ДОГОВОР ПОСТАВКИ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ №______

г._______________ «___» ___________ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании ___________ и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________действующего на основании _____________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, кондитерских изделий (далее – «Товар»), ассортимент и количество которых определяется предварительным заказом Покупателя.

1.2.Покупатель обязуется заказать, принять и оплатить полученный Товар в порядке установленном настоящим Договором.

2. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Количество и ассортимент Товара предусматривается Сторонами в заказах на Товар. Покупатель заказывает Товар по телефонам: _________________ или путем направления письменного заказа посредством факсимильной связи, электронной почтой.

2.2. Покупатель имеет право внести изменения в суточный заказ или отказаться от заказа на поставку Товара за сутки до дня поставки, позвонив в стол заказов строго с 8-00 до 16-00 часов.

При нарушении данного срока Поставщик за невыполнение заказа в полном объеме и ассортименте, а также сроков доставки, ответственности не несет.

2.3. Поставка Товара по настоящему Договору может производиться в следующем порядке:

2.3.1. Самовывоз Товара Покупателем со склада Поставщика.

2.3.2. Централизованная доставка Товара Поставщиком до склада Покупателя.

2.4. Стороны пришли к совместному согласию о том, что Товар будет поставляться со склада

Поставщика согласно пункту: _________________.

2.5. При централизованной доставке транспортом Поставщика Покупатель производит выгрузку Товара своими силами и средствами в пределах установленных норм времени (не более 30мин.).

2.6. Самовывоз Товара транспортом Покупателя, осуществляется при наличии санитарного паспорта, выданного органами Госсанэпиднадзора. В этом случае Покупатель несет ответственность за соблюдение санитарных норм при погрузке и транспортировке Товара.

2.7. Поставщик отгружает Покупателю по согласованию Товар в многооборотной (возвратной) таре (европаллет, лотки). Покупатель желающий получить тару в собственность, должен выплатить Поставщику ее залоговую стоимость. Если залоговая тара Покупателем не возвращена или пришла в непригодное состояние по вине Покупателя, залоговая стоимость по таре не возвращается Покупателю, а переходит в собственность Поставщика.

2.8. Многооборотная тара из-под Товара подлежит обязательному возврату в количестве, равном поставленному, тем же транспортом с обязательной отметкой о возврате в товарно-транспортной накладной.

2.9. Освободившуюся тару до погрузки на автомобиль Поставщика Покупатель хранит на стеллажах. Категорически запрещается складировать тару на открытых площадках и использовать ее не по назначению. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя, последний оплачивает Поставщику ее стоимость.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Товар сопровождается удостоверением качества, товарно-транспортной накладной (далее по тексу ТТН), счетом-фактурой.

3.3. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в ТТН по количеству, ассортименту и качеству.

По окончании сдачи-приемки Товара Покупатель отмечает в ТТН (если Товар поставляется в соответствии с п.2.3.2) время прибытия и убытия транспорта, а также в необходимых случаях количество не принятого Товара.

3.4. Получение Товара оформляется подписью Покупателя на всех экземплярах ТТН с указанием должности, фамилии, имени, отчества материально ответственного лица и наложением четкого оттиска печати (штампа) Покупателя. В случае получения Товара представителем Покупателя по доверенности, экземпляр доверенности прикладывается к ТТН.

3.5. В случае отказа от приема Товара Покупатель обязан во всех экземплярах ТТН сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

3.6. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п.3.5. настоящего Договора факт отказа удостоверяется Актом, составленным представителем Поставщика.

3.7. Приемка Товара по количеству:

3.7.1. Приемка Товара производится Покупателем по количеству тарных мест и целостности наружной упаковки (тарного места) – в момент передачи Продавцом Товара.

3.7.2. В случае обнаружения недостачи Товара при его приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо ответственное за доставку Товара (водитель-экспедитор) вносят соответствующие изменения в ТТН и заверяют данные изменения своими подписями, или составляют Акт о факте выявленных расхождений. Форма Акта согласовывается Сторонами. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.

3.7.3. При обнаружении при приемке Товара излишков, Покупатель вправе:

а) принять излишки и оплатить по той же цене, которая указывается в ТТН. При этом представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо ответственное за доставку Товара (водитель-экспедитор) вносят соответствующие изменения в ТТН и заверяют вносимые изменения своими подписями в соответствии с требованиями законодательства.

б) отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан вывезти лишний Товар тем же рейсом.

3.8. Приемка Товара по качеству:

3.8.1. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в момент поставки Товара. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

3.8.2. В случае обнаружения в момент передачи Товара несоответствия качеству: неприглядный вид, отсутствие маркировки, нарушение целостности упаковки, Стороны вносят соответствующие отметки в товарно-транспортную накладную и заверяют вносимые изменения своими подписями с полной расшифровкой фамилии, имени, отчества и указанием должности подписавших лиц.

3.8.3. При обнаружении производственных дефектов в течение срока годности Товара в процессе его реализации через розничную сеть Покупателя при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Покупателем при приемке Товара от Поставщика, и при надлежащем хранении Товара, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней выезжает к Покупателю.

Представители Сторон составляют Акт о выявленных недостатках Товара. Акт составляется по той же форме, что и при установлении недостачи Товаров. В Акте приводятся точные сведения об обнаруженных недостатках, дается их характеристика, перечисляются основания, по которым Товар заявляется как некачественный. В Акте дается заключение о причинах утраты качества Товара.

3.8.4. При признании Сторонами Товара некачественным, Покупатель вправе:

а) если не качественность Товара выявлена в момент его передачи — отказаться от получения Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора;

б) если после момента передачи Товара — потребовать возврата уплаченных за некачественный Товар денежных средств;

в) потребовать замены Товара Поставщиком.

3.8.5. Поставщик обязуется заменить Товар, признанный Сторонами как Товар ненадлежащего качества по договоренности с Покупателем в течение 5 (пяти) дней, с момента признания Сторонами Товара некачественным либо со следующей поставкой.

3.9. Претензии по недовесу (иные претензии) Товара в соответствии с условиями настоящего Договора принимаются Поставщиком в том случае, если изделие в течение срока реализации предъявлено представителю Поставщика в ненарушенном виде, с этикеткой производителя. Наличие Акта составленного Сторонами в соответствии с условиями п.3.7.1. является обязательным.

3.10. Замена Товара в случаях, оговоренных в настоящем Договоре, осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром, либо об осуществлении поставки требуемого Товара сразу же после его поступления на склад Поставщика. В последнем случае срок поставки увеличивается на срок поступления Товара на склад Поставщика.

3.11. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю происходит в момент подписания ТТН уполномоченным лицом Покупателя.

3.12. Покупатель обязан содержать подъездные пути к месту разгрузки в надлежащем состоянии, своевременно очищать от снега, льда, мусора. У места разгрузки должен быть навес, предотвращающий порчу продукции от атмосферных осадков, достаточное освещение, звонок для вызова приемщика. При отсутствии навеса за испорченную в результате попадания атмосферных осадков продукцию Поставщик ответственности не несет.

3.13. Составление Покупателем Актов возможно только в присутствии представителя Поставщика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Данные о качестве, безопасности и сертификации Товара указываются в удостоверении качества.

4.2. Поставщик доводит до сведения потребителей представленную информацию о составе, энергетической и пищевой ценности Товара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003.

4.3.При соблюдении Покупателем правил и условий хранения Товара, Поставщик гарантирует качество Товара на срок реализации.

4.5. Весь Товар, подлежащий возврату, в соответствии с условиями настоящего Договора, должен представляться Покупателем в чистой и сухой таре, не должен иметь признаков плесени и постороннего запаха. Товар с изменением вкуса и запаха, загрязненный, содержащий посторонние включения, пораженный плесенью, а также крошка мучных кондитерских изделий к возврату не принимается.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплату за Товар Покупатель производит за каждую поставленную партию, в полном объеме, по отпускным ценам, сложившимся на момент отгрузки. При изменении цен новые цены указываются Поставщиком в товарно-транспортной накладной, которая является основанием для оплаты Товара.

5.2. Покупатель производит оплату поставляемого ему Товара путем:

5.2.1. перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесения наличными в кассу Поставщика с отсрочкой платежа _______________ банковских дней.

5.2.2. на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесения наличными в кассу Поставщика.

5.2.3. передача наличных денежных средств доверенному лицу Поставщика (наличие доверенности обязательно) по факту поставки продукции.

5.2.4. Иное ______________________________________________________________________________

5.2.5.. стороны пришли к совместному согласию о том, что оплата Товара будет производиться в соответствии с пунктом: __________ настоящего Договора.

5.3. В платежных поручениях Покупатель в обязательном порядке должен указывать назначение платежа – “оплата за кондитерские изделия”.

5.4. Стороны обязуются один раз в _______________________ производить сверку взаимных расчетов. Поставщик направляет письменный акт по итогам поставки за отчетный период. Направленный Стороне акт сверки (либо возражения к нему) должен быть подписан и возвращен в течение 5 дней с момента получения.

5.5. Покупатель обязан уведомить в течение 5 (пяти) календарных дней Поставщика о не принятых к исполнению счетах-фактурах письменно, передав информацию по электронной почте или по факсу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Поставщик имеет право без предварительного уведомления Покупателя не принимать заказ и/или не производить отгрузку заказанного Товара Покупателю, если Покупатель на момент заказа или отгрузки имеет не погашенную задолженность за предыдущую поставку и/или не выполняет условия оплаты, регламентируемые в рамках настоящего Договора.

6.2. В случае поставки Покупателю Товара, не соответствующего стандарту качества (при условии, что не качественность возникла до момента передачи Товара Поставщиком, а не является следствием несоблюдения Покупателем правил хранения Товара), Поставщик обязуется принять и выплатить 100% его стоимости, при условии уже произведенной оплаты Покупателем данного Товара.

6.4. При доставке Товара в ассортименте и/или объеме, не соответствующем заказу, при условии, что это не было оговорено предварительно, и/или Товара с истекшим сроком реализации, Покупатель вправе отказаться полностью или частично от приема данного Товара.

6.5. За несвоевременную оплату Товара Поставщику, Покупатель уплачивает штрафную неустойку в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за отгруженный Товар за каждый день просрочки и процент за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на момент просрочки платежа, за каждый день такой просрочки.

6.6. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по графику в согласованном ассортименте и объеме, Покупатель возмещает Поставщику стоимость транспортных расходов по фактическим затратам Поставщика на доставку Товара, а также уплачивает штраф в размере 5% от стоимости доставленного, но не принятого Товара.

6.7. В случае несвоевременного возврата многооборотной тары Покупатель уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости невозвращенной в срок тары за каждый день просрочки.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются как в течение срока действия настоящего Договора, так и по окончании его действия не при каких обстоятельствах не разглашать условия настоящего Договора и предоставляемых Покупателю цен на Товар. Несмотря на вышесказанное, конфиденциальная информация может быть раскрыта стороной на основании законного требования государственного органа или по решению суда, либо передана аудиторам.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства форс-мажора), а именно: пожара, наводнения, военных действий, землетрясения, действия органов государственной власти и управления, других обстоятельств вне контроля Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора.

8.2. В случае если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 90 (Девяносто) дней Сторона, не ссылающаяся на обстоятельство форс-мажора, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем соответствующего письменного уведомления противоположной Стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка в отношении предмета Договора теряют силу.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить Договор за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания первоначального или последующих сроков действия Договора, срок Договора будет считаться автоматически продленным на последующий двенадцатимесячный период.

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем или Поставщиком путем направления предварительного письменного уведомления другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.6. Поставщик имеет право в одностороннем порядке без уведомления Покупателя расторгнуть настоящий Договор, если Покупатель не производил заказ Товара в течение 4 (Четырех) месяцев с даты последней поставки.

9.7. Поставщик вправе приостановить очередную поставку товара при наличии просроченной более 5 (пяти) дней дебиторской задолженности Покупателя до момента исполнения Покупателем обязательства по оплате за уже отгруженный Поставщиком товар.

9.8. В части исполнения финансовых обязательств Покупателя по проведению расчетов за поставленный Товар, Договор действует до полного их исполнения, с учетом штрафных санкций и погашения неустойки.

Досрочное расторжение Договора со стороны Покупателя возможно только при отсутствии его финансовой задолженности перед Поставщиком.

9.9. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех изменениях наименования, юридического адреса, платежных реквизитов, ликвидации или реорганизации предприятия не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения указанных изменений.

9.10. Покупатель в обязательном порядке должен письменно предупредить за 7 (Семь) календарных дней об открытии каждой новой торговой точки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры по заключению, изменению, расторжению, признанию недействительным либо выполнению условий настоящего Договора по возможности разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде __________________.

Договор на изготовление кондитерского изделия по
индивидуальному заказу №
г. Раменское » __»___________ _______г.
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и кондитерская мастерская «МногоТортов», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Индивидуального предпринимателя Трегубова Юрия Анатольевича, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Московской области 30 мая 2017 года, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить кондитерское изделие согласно спецификации к договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами.
1.3. Начало работы устанавливается за трое суток до планируемой даты поставки изделия. Окончание работы и сдача ее Заказчику: число,месяц,год; временной интервал(3часа) __________________________________________________________________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
1.5. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________ рублей.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________________рублей.
2.3. Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания акта приемки выполненных работ (спецификация к договору)
2.4. Окончательный расчет производится после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
2.5. Оплата работ осуществляется (нужное подчеркнуть)
-наличными денежными средствами Подрядчику;
-путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика;
-путем перечисления средств на банковский расчетный счет ИП Трегубов Ю.А.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Качественно осуществить работы в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
3.1.2. Представить по требованию Заказчика информацию о ходе любого этапа работ.
3.1.3. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
3.1.4. Передать Заказчику вместе с продукцией информацию, касающуюся ее использования, по предварительному запросу Заказчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.
3.2.3. Удерживать результат работ до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.
3.2.4. На уплату ему стоимости работы с учетом выполненной части работы в случаях, когда, исполнение работы стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством продукции.
3.3.4. Не позднее трех суток до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора.
3.3.5. Отказаться от принятия продукции, если вследствие просрочки Подрядчика результаты работы утратили для него интерес.
3.3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при невыполнении Подрядчиком этого требования отказаться от настоящего договора.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ.
3.4.2. Принять и оплатить продукцию в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4. Ответственность сторон
4.1. Подрядчик несет ответственность за:
— недостатки выполненной работы, которые делают продукцию непригодной для обычного использования;
— ненадлежащее качество предоставленного изделия;
— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;
— нарушение конечного срока выполнения работы.
4.2. Заказчик несет ответственность за подтверждение заказа на изготовление кондитерского изделия по индивидуальному заказу не позднее 3 (трёх) суток до планируемой даты поставки.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
ФИО_________________________________
АДРЕС________________________________
ТЛФ__________________________________
E-mail_________________________________
Подпись_____________
Подрядчик
ИП Трегубов Юрий Анатольевич
Юридический адрес:
140109, Московская область, г. Раменское, ул. Стахановская, д.38
Фактический адрес:
140104, Московская область, г. Раменское, ул. Крымская, д.5 пом.3
ИНН 593402297809
ОГРНИП 317502700031867
_______________________Трегубов Ю.А. Б.П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *